Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025
İşbu “Sipariş Sözleşmesi”, www.aryatanitim.com (“Web Sitesi”) üzerinden verilen siparişlerde, Arya Reklam (“Satıcı”) ile site üzerinden alışveriş yapan gerçek veya tüzel kişi (“Müşteri”) arasında düzenlenmiştir.
Web sitemiz üzerinden sipariş veren her kullanıcı aşağıdaki şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.
1. Taraflar
Satıcı: Arya Reklam
Adres: Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi 31/A Sincan / Ankara
Telefon: 0545 270 50 00
E-posta: aryatanitim@gmail.com
Web: www.aryatanitim.com
Alıcı (Müşteri): Web sitesinde sipariş veren, üyelik veya misafir girişi ile işlemi tamamlayan kişi veya kurum.
2. Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşmenin konusu, Müşteri’nin web sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürün veya hizmetlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. Ürün ve Hizmet Bilgileri
3.1. Satışa sunulan tüm ürün ve hizmetlerin nitelikleri, açıklamaları, fiyatları ve teslimat koşulları web sitesinde belirtilmiştir.
3.2. Arya Reklam, fiyat, stok durumu ve ürün özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
3.3. Görsel temsiller ile ürünlerin nihai halleri arasında renk, ölçü veya malzeme farkı bulunabilir. Müşteri bu farkları kabul eder.
4. Ödeme Koşulları
4.1. Sipariş bedeli, web sitesinde belirtilen ödeme yöntemlerinden biriyle tahsil edilir.
4.2. Ödeme onaylanmadan sipariş işleme alınmaz.
4.3. Banka veya ödeme altyapısından kaynaklanan gecikme ve hatalardan Arya Reklam sorumlu tutulamaz.
4.4. Müşteri, ödeme sırasında verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
5. Teslimat ve Uygulama Süreci
5.1. Sipariş onaylandıktan sonra üretim süreci başlar.
5.2. Teslimat süresi, ürünün türüne, adedine ve üretim yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
5.3. Teslimatlar, web sitesinde belirtilen yöntemlerle yapılır veya elden teslim alınabilir.
5.4. Kargo ile yapılan gönderilerde taşıma sürecindeki gecikme veya hasarlardan doğan sorumluluk ilgili kargo şirketine aittir.
6. Özel Üretim ve Tasarım Siparişleri
6.1. Arya Reklam tarafından sunulan birçok ürün (tabela, davetiye, baskı, promosyon vb.) kişiye veya firmaya özel olarak üretilmektedir.
6.2. Özel tasarım ve baskı ürünlerinde sipariş onayından sonra iptal, iade veya değişim yapılamaz.
6.3. Üretim süreci başlamadan önce müşteri tarafından onaylanan tasarım, üretim standardı olarak kabul edilir.
6.4. Onay sonrası yapılacak değişiklik talepleri, yeni sipariş olarak değerlendirilir.
7. İptal ve İade Koşulları
7.1. Genel ürünlerde (özel üretim olmayan) iptal ve iade işlemleri, teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde geçerlidir.
7.2. Ürün iadesi, kullanılmamış, hasarsız ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.
7.3. Kişiye özel üretim, tasarım veya baskı ürünlerinde iade hakkı bulunmamaktadır.
7.4. İade taleplerinde kargo ücreti müşteriye aittir.
7.5. İptal veya iade talepleri [info@aryareklam.com
] adresine yazılı olarak iletilmelidir.
8. Garanti ve Sorumluluk
8.1. Arya Reklam, tüm ürünlerini kalite standartlarına uygun olarak üretir.
8.2. Kullanıcı hatası, yanlış montaj veya dış etkenlerden kaynaklanan zararlardan Arya Reklam sorumlu değildir.
8.3. Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını içerir.
9. Fikri Mülkiyet Hakları
9.1. Web sitesinde yer alan tüm görseller, tasarımlar, logolar ve metinler Arya Reklam’a aittir.
9.2. Bu içerikler izinsiz olarak çoğaltılamaz veya ticari amaçla kullanılamaz.
10. Mücbir Sebepler
Doğal afetler, savaş, yangın, salgın, ulaşım kesintileri gibi mücbir sebepler nedeniyle teslimat gecikmelerinden Arya Reklam sorumlu tutulamaz.
11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara (Sincan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12. Yürürlük
Müşteri, web sitesi üzerinden sipariş verdiğinde bu sözleşmenin tüm hükümlerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
Arya Reklam
Adres: Atatürk Mahallesi Ankra Caddesi 31/A Sincan / Ankara
E-posta: aryatanitim@gmail.com
Telefon: 0545 270 50 00
Web: www.aryatanitim.com